甲方（发包方）：________
统一社会信用代码：________
乙方（承包方）：________
统一社会信用代码：________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与建设单位（以下简称“业主”）已经签订了通信工程施工合同（以下称为“总包合同”），甲乙双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1.工程名称：________
2.工程地点：________
3.分包范围：________
4.劳务内容：________
5.提供分包劳务内容：按甲方施工方案及进度计划执行，包括但不限于________。
二、分包工作期限
1.开始工作日期：________年________月________日
2.结束工作日期：________年________月________日
3.总日历工作天数为：________天
三、劳务报酬
1.本工程的劳务报酬采用下列方式计算：
固定劳务报酬（含管理费）；约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。2.本工程的劳务报酬，除本合同约定情况外，均为一次包死，不再调整。
3.采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计________元。
4.采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：________，单价为________元。
5.采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：________，单价为________元。
6. 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：
（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过________%，按变化前后价格的差额予以调整；
（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；
（3）双方约定的其他情形：________。
四、质量标准
1. 按总包合同有关质量的约定、国家现行的《通信工程施工及验收规范》和《通信工程质量检验评定标准》，本工作必须达到质量评定________等级。
2. 甲方对工程质量的特殊要求：________。
五、标准和规范
1. 乙方应按照合同约定的标准和规范完成劳务工作。
2. 乙方在开展劳务工作前应仔细阅读总包合同中对于技术标准、施工要求和验收规范的约定。
3. 乙方应在施工现场遵守甲方各项管理制度，服从甲方安全生产和施工管理。
六、违约责任
1. 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方未按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向乙方支付每日________的违约金；
（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金________元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的乙方工作时间。
2. 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付________元的违约金；
（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求的，乙方应向甲方支付________元的违约金；
（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付________元的违约金，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延；
（4）因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失及延误工期责任概由乙方承担。
3. 违约方承担违约责任后，除符合法定或约定解除条件的情形外，双方应继续履行合同。
七、争议
1. 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第________种方式解决争议：
（1）向________仲裁委员会申请仲裁；
（2）向________所在地人民法院起诉。
2. 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
（3）仲裁机构或法院要求停止合同工作。
八、禁止转包或再分包
1. 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方解除本合同，乙方除应返还甲方已支付的劳务费用外，还应向甲方承担缔约过失责任和甲方因此遭受的全部损失。
签署页
甲方（公章）：________
法人代表（签字）：________
委托代理人：________
乙方（公章）：________
法人代表（签字）：________
委托代理人：________
签订时间：________年________月________日
签订地点：________
附件：合同签订核心技巧指引
1. 明确分包范围与质量标准
范围界定：在合同第一条中，分包范围和劳务内容必须尽可能详细、无歧义地列明。笼统的约定是日后争议的主要根源。建议具体到通信工程的具体环节，如“XX区域光缆敷设”、“XX基站设备安装与调试”等。标准衔接：合同第四条约定的质量标准，应与总包合同中对建设单位（业主）的承诺完全一致。乙方务必在签约前仔细阅读总包合同中的相关技术条款，确保自身施工能力能够达标。2. 细化劳务报酬与支付条款
计价方式选择：第三条提供了固定总价、计时、计件三种计价方式。对于工作范围和工程量明确的项目，宜选择固定总价；对于工作量变动较大的项目，可选择后两种，但需明确单价和计量标准。调价机制：充分利用第六款约定的调价情形，例如明确约定当人工市场价格上涨超过一定比例（如10%）时如何调整，可有效避免因成本剧烈波动带来的履约风险。3. 加强风险控制与违约管理
违约对等：第六条设置的甲乙双方违约金数额应具有对等性和合理性，过高的违约金条款在司法实践中可能不被完全支持。应结合合同总价款设定一个恰当的数额。明确责任：违约责任条款应具体化，例如明确质量不合格的具体整改要求、工期延误的具体计算方式等，使得条款具备可操作性。4. 强化签约前审查义务
资质审查：甲方应严格审查乙方的施工资质、安全生产许可证及人员执业资格。合同关联性审查：乙方作为分包方，有权要求查看与本次分包相关的总包合同条款，特别是涉及技术、质量、工期和验收的部分，避免因信息不对称而承担无法预料的责任。文本细节填充：本合同范本中所有“________”部分均为核心商业条款，务必逐一协商填写完整，避免留白。日期、金额等需大写处应规范书写。
会员权益
渝公网安备：